（略）線項目（項目名稱：（略）
本招標項目（略））批準建設,，（略），（略）,，（略）,。項目已具備招標條件,，現對該項目（略）軌道交通紅（略）政通道及出入口機電裝修工程SRT7-13-8標（標段）的施工進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍2.1本次招標項目的建設地點：（略）
2.2建設規(guī)模：包括（略）出入口等,。（工程特征,、結構層次、建筑高度,、道路寬度長度等）
2.3標段劃分
（略）
標段名稱：（略）
招標范圍
合同估算價
（萬元）
定額工期
（日歷天）
招標工期
（日歷天）
N（略）（略）
（略）軌道交通紅（略）政通道及出入口機電裝修工程SRT7-13-8標
紅莊站預留4,、5、6,、7（略）,、（略）、（略）,、建筑裝修,、電扶梯等采購及安裝，（略）接口工程及（略）政工程接口等內容,。
1400
/
228
2.4其他:,。
3.投標人資格要求3.1資質條件：投標人須具備建筑工程施工總承包三級及以上資質（資質），并在人員,、設備,、資金等方面具有相應的施工能力。
3.2業(yè)績要求：
是否有此類要求：,？是□否
,？投標人□項目負責人承擔過類似工程；
（略）至今（以竣工驗收證明時間為準）承擔過單項合同內含有300萬及以上的公共建筑機電安裝的施工工程,；
類似工程認定標準：
,？類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目）,、施工合同和竣工驗收證明的原件掃描件,，（略）（略）頁截圖。時間以竣工驗收證明時間為準,，若合同和竣工驗收證明無法體現相關內容可增加提供業(yè)主證明材料加以佐證,。。
□
3.3項目負責人要求：
投標人擬派項目負責人須具備建筑工程二級及以上注冊建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產考核合格證書）,，且必須滿足下列條件：
（1）項目負責人不得同時在兩個或者兩個以上單位：（略）
（2）項目負責人是非變更后無在建工程,，或項目負責人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工,、且已辦理了項目負責人解鎖手續(xù),，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目,、同一項目批文,、同一施工地點：（略）
3.4財務要求：/,。
3.5信譽要求：/,。
3.6其他要求：（1）投標申請人具有獨立法人資格,。
（2）投標申請人具備安全生產條件，并取得安全生產許可證,。
（3）根據省,、市清欠辦被（略）場準入和通報批評的企業(yè)及人員名單的通知，在全省（略）場準入的單位：（略）
（4）本項目貫徹落實《關于在我省國有資金投資工程建設項目招標投標中應用建筑業(yè)企業(yè)資質動態(tài)監(jiān)管結果有關要求的通知》（蘇建招辦[2022]2號）通知,，投標人在投標文件遞交截止時間當日,，建筑業(yè)企業(yè)資質（本次招標中需要的企業(yè)資質）動態(tài)監(jiān)管結果均不處于不合格狀態(tài)。
（5）投標人有以下情形的,，為資格審查不合格：
1）處于被責令停業(yè),、財產被接管、凍結和破產狀態(tài),，以及投標資格被取消或者被暫停且在暫停期內,；
2）企業(yè)因騙取中標或者嚴重違約以及發(fā)生重大工程質量、安全生產事故等問題,，被有關部門暫停投標資格并在暫停期內的,；
3）根據《（略））規(guī)定被拒絕投標的。
（6）本項目執(zhí)行《關于在公共資源交易領域的招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦（2018）23號）,。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（（略）.cn）網站查詢結果（嚴重失信主體名單）為準,。
（7）本項目執(zhí)行（略）建設局最新公布的適用于開標當日所在季度的“建筑業(yè)企業(yè)投標行為考核結果”。
（8）投標人近3年內有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定,，按首次公告發(fā)布之日推算,，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的,；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定,，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋[2016]9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的,，一經發(fā)現,，招標人：（略）
（9）對于有控股關系或者隸屬關系的單位：（略）
注：（略）的界定：如為央企，（略）,；如為其他企業(yè),，（略）。
（10）（略）（略）進行注冊,，供應商僅需注冊一次,。注冊方法：供應商進入“蘇州軌道交通”官網-“招標信息”-“供應商注冊”（（略）），按照提示進行注冊,。具體操作詳見“（略）”《（略）操作手冊--供應商》,。
,？本工程不接受最新年度（略）建筑施工企業(yè)綜合考評等級為C類投標人參與投標。
□近兩年內（從截標之日起倒算）,，企業(yè)和擬派項目負責人沒有因串通投標,、弄虛作假、以他人名義投標,、騙取中標,、轉包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的,；
□近一年內（從截標之日起倒算）,，企業(yè)沒有無正當理由放棄中標資格（不含項目負責人多投多中后放棄）、不與招標人：（略）
□近三個月內（從截標之日起倒算）,，企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省,、市、縣（市,、區(qū)）建設行政主管部門通報批評的,；
□近五年內（從截標之日起倒算），投標人或者擬派項目負責人在招標人：（略）
□本工程不接受處于違反投標保證信用承諾行為信息公布期內的企業(yè)參與投標,。
3.7本次招標不接受（接受/不接受）聯(lián)合體投標,。聯(lián)合體投標的應滿足下列要求：/。
4.招標文件的獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
4.2招標文件獲?。?span id="oseimcgwi" class="open_quick_reg">（略）
5.投標文件的遞交5.1投標截止時間為：（略）:30。
5.2逾期送達的投標文件,，招標人：（略）
6.其它需要明確的事項：6.1本招標公告及招標文件中“（略）”是指：（略）“http://（略）”
6.2各投標人均可就本招標項目上述標段中的（具體數量）個標段投標,，投標人最多只允許中標個標段。
如果同一投標人在多個標段中均排序第一,，招標人：（略）
□按照標段順序,，投標人在前面標段被推薦為第一中標候選人后，所投其他標段將不再被推薦為中標候選人,。
□按照標段最高投標限價從大到小的順序,，投標人在最高投標限價大的標段被推薦為第一中標候選人后，所投其他標段將不再被推薦為中標候選人,。
□/,。
7.評標方法本次招標采用□綜合評估法□經評審的最低投標價法？合理低價法,，詳情見附件,。
是否采用評定分離：□是？否,。
8.發(fā)布公告（略）,、（略）“http://（略）”,、（略）“（略）”上發(fā)布。
9.招標人：（略）
10.監(jiān)管部門（略）
11.聯(lián)系方式：（略）
（略）
招標代理：（略）
（略）
地址：（略）
（略）
地址：（略）
（略）
郵編：
郵編：
聯(lián)系人：（略）
聯(lián)系人：（略）
陳健
電話：
電話：
（略）3
傳真：
傳真：
電子郵箱：（略）
電子郵箱：（略）
（略）@sz-mtr.com